En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 08:30:00-03 | AM013AW1459490 | Sujeto Pasivo | Rafael Dowling | En reunión con el Señor Rafael Dowling y el Señor Pablo Caamaño el día viernes 01 de diciembre a las 08:30 hrs. ellos exponen y dan a conocer supuestas irregularidades en un pozo de áridos, llamado pozo Cabero, de la empresa “Inmobiliaria e Inversiones Maullin SpA”, siendo su representante legal el Sr. Ricardo Gotelli Ballacey; este pozo abastece a una obra de la Dirección de Vialidad en Calbuco. Solicitan que se realice fiscalización por parte del Ministerio de Obras públicas de este Pozo de áridos, a lo cual se responde que se enviara un oficio al Director de Vialidad Regional solicitando información respecto al pozo de áridos Cabero." |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pablo Caamaño | |||||
| 2023-06-27 09:00:00-04 | AM013AW1359904 | Sujeto Pasivo | MATÍAS IGNACIO BARRIGA FUENTEALBA | - RECLAMO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE OBRAS PORTUARIAS, REGIÓN DE LOS LAGOS., correspondiente a la Conservación Infraestructuras Portuarias Diversos Sectores, comuna de Quellón", SAFI 356876. Reclamante solicita se reconozca mayor dragado efectuado y ampliación de plazo por obra extraordinaria. Se le explica que, a juicio Fiscalía Regional MOP. Los Lagos, se trataría de un ajuste de cubos y no obra extraordinaria por lo que implicaría aumento plazo. Se recomienda al solicitante pedir que todas sus cartas de reclamo formen un expediente de instrucción de proceso administrativo y que se reciba causa a prueba, conforme artículo 35 de la ley 19.880, estableciendo como hechos pertinentes y substanciales a probar: efectividad de aumento de cubos de dragado, por sobre estimación inicial, para logar cota de dragado y naturaleza de las obras ejecutadas en rampa de sector Chadmo, si obedecen a obra extraordinaria o a ajuste de cubos. Solicitante queda en requerir instrucción proceso administrativo y recepción a prueba | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Oscar López | |||||
| Sujeto Pasivo | Milena del Pilar Oyarzún Lopetegui | |||||
| 2023-05-04 08:30:00-04 | AM013AW1331735 | Sujeto Pasivo | Mauricio Zúñiga | Establecimiento de base para cálculo de reajustes IPC y DS MOP 177/22. Si ellos pueden traslaparse en un lapso o espacio de tiempo y efectos de lo mismo. Además, se informa que asistieron a esta reunión por la empresa Luis Navarro SpA las siguientes personas: Alberto Miranda, cédula nacional de identidad número 8.791.356-2 y Luis Felipe Navarro González cédula nacional de identidad número 8.697.900-4. Por último, los representantes de LN insisten en la aplicación del artículo 138 RCOP para indemnización por paralización, a lo cual se reitera lo informado por Fiscalía MOP, en orden a que dicho cálculo indemnización no procede en casa Pauly, conforme artículo señalado, atendido tenor de acta de entrega de terreno. |
Ver Detalle | |
| 2023-04-26 15:30:00-04 | AM013AW1324762 | Sujeto Pasivo | Julio Poblete | Solicitamos audiencia para despejar dudas respecto de un acceso a un terreno desde una ruta MOP en la comuna de Frutillar, despejar si es un acceso oficial o no y cual sería el procedimiento para regularizar. En lo posible, por favor pedimos si la audiencia puede realizarse el próximo 26 de Abril a las 15:30, para coordinar pasajes y agenda. Muchas gracias, un saludo cordial. Reunión se desarrollo a la hora señalada y en la cual se explicó normativa relacionada a los accesos a calles de servicio; solicitantes fueron derivados al Inspector Fiscal Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto Montt, para obtener información relacionada con perfiles de ruta 5 en el kilómetro 960 aproximadamente |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | José Antonio Rabat | |||||
| Sujeto Pasivo | Ruben Gonzalez | |||||