Celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento.

- RECLAMO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE OBRAS PORTUARIAS, REGIÓN DE LOS LAGOS., correspondiente a la Conservación Infraestructuras Portuarias Diversos Sectores, comuna de Quellón", SAFI 356876. Reclamante solicita se reconozca mayor dragado efectuado y ampliación de plazo por obra extraordinaria. Se le explica que, a juicio Fiscalía Regional MOP. Los Lagos, se trataría de un ajuste de cubos y no obra extraordinaria por lo que implicaría aumento plazo. Se recomienda al solicitante pedir que todas sus cartas de reclamo formen un expediente de instrucción de proceso administrativo y que se reciba causa a prueba, conforme artículo 35 de la ley 19.880, estableciendo como hechos pertinentes y substanciales a probar: efectividad de aumento de cubos de dragado, por sobre estimación inicial, para logar cota de dragado y naturaleza de las obras ejecutadas en rampa de sector Chadmo, si obedecen a obra extraordinaria o a ajuste de cubos. Solicitante queda en requerir instrucción proceso administrativo y recepción a prueba