En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-09 16:30:00-03 | AM002AW0576069 | Sujeto Pasivo | Guillermo García Cano | OBRA PUENTE BICENTENARIO | Ver Detalle | |
| 2019-01-09 15:30:00-03 | AM001AW0585061 | Sujeto Pasivo | Mauricio Zúñiga | Expediente de recomendación normativa ERN-26-2018 ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que busca se modifique el DS Nº75. Se solicita audiencia en representación de todos los consultantes del expediente (Icafal, Sicomaq, Constructora IS, Inversiones Morval, Bitumix, Bitumix Austral y Constructora LN) |
Ver Detalle | |
| 2019-01-09 15:30:00-03 | AM001AW0585057 | Sujeto Pasivo | Mauricio Zúñiga | Expediente de recomendación normativa ERN-26-2018 ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que busca se modifique el DS Nº75. Se solicita audiencia en representación de todos los consultantes del expediente (Icafal, Sicomaq, Constructora IS, Inversiones Morval, Bitumix, Bitumix Austral y Constructora LN) |
Ver Detalle | |
| 2018-12-27 16:00:00-03 | AM002AW0586198 | Sujeto Pasivo | Oscar Delgado | Situaciones irregulares en contrato de Reposición de talleres en Laboratorio Hidráulico de Peñaflor | Ver Detalle | |
| 2018-12-27 12:00:00-03 | AM002AW0576812 | Sujeto Pasivo | catherine cumming melaj | LIQUIDACION DE CONTRATO DE PANQUEHUE CODIGO SAFI 212161 - Operación de 18 pozos DOH, en el sector de El Escorial, comuna de Panquehue, Región de Valparaíso. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | MARLA NEHGME | |||||
| Sujeto Pasivo | HERNAN LLONA | |||||
| 2018-12-26 16:30:00-03 | AM002AW0552929 | Sujeto Pasivo | Pedro Pablo Aresti Subelman | Las empresas que representamos (Vigaflow y Vigasys) son empresas Chilenas especialistas en proyectos y tecnologías de tratamiento de agua. Nos interesa discutir como podemos colaborar en proyectos de desanilizacion de agua de mar para abastecer diversas comunidades de Chile. Tenemos las capacidades para ejecutar proyectos completos, desde las obras civiles hasta la operación y mantención de las plantas que instalemos. Vemos mucha necesidad por parte de APR´s en muchas regiones, los cuales podrían verse beneficiados con este tipo de proyectos con el objetivo suministrar agua potable a sus comunas. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Ivan Jorge Radic Herane | |||||
| 2018-12-20 11:00:00-03 | AM001AW0567648 | Sujeto Pasivo | Patricio Abalos Labbé | Proceso de aprobación y desarrollo de "Construcción Acceso al Camino Diagonal, Etapa 1", Sector Ruta 57; y siguientes etapas. Específicamente sobre los retrasos ocasionados por intervenciones inapropiadas en la Dirección General de Obras Públicas (Proceso Disciplinario que se ordenó reabrir por la contraloría mediante el dictamen N° 39.180 de 2016) . | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Rodrigo Juan Alarcón Jara | |||||
| 2018-12-12 16:30:00-03 | AM002AW0551252 | Sujeto Pasivo | Ricardo Nicolau Del Roure | OFICIO DGOP N°934 SOBRE RECURSO DE REPOSICIÓN Y JERÁRQUICO EN SUBSIDIO, EN CONTRA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA EFECTUADA POR LA RESPECTIVA COMISIÓN EN LICITACIÓN QUE INDICA. DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2018 | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Rodrigo Rivas López | |||||
| 2018-12-12 11:00:00-03 | AM002AW0576735 | Sujeto Pasivo | Carlos Piaggio | Revisar avances de temas expuestos por la CChC, relacionados con la administración de los Contratos. Reunión mensual |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Eduardo Pizarro | |||||
| Sujeto Pasivo | PABLO JOSE Letelier Cornejo | |||||
| Sujeto Pasivo | carlos zepellin hermosilla | |||||
| 2018-12-06 18:00:00-03 | AM002AW0571259 | Sujeto Pasivo | Nicolás Cruz | Tras reunirnos con la DOP Nacional, necesitamos presentar evidencia técnica en torno al Proyecto Caleta de Pescadores de Arica a la Directora General de OOPP. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | José Luis López | |||||
| Sujeto Pasivo | Jorge Brahm | |||||
| 2018-11-30 16:00:00-03 | AM002AW0575303 | Sujeto Pasivo | PEDRO SOTO | Conocimiento de los programas de IoT. | Ver Detalle | |
| 2018-11-28 16:00:00-03 | AM002AW0549204 | Sujeto Pasivo | jorge del rio vicente | Solicitamos poder conversar con la DGOP sobre los contratos enumerados a continuación. La explicación de cada incidencia es breve, pero relevante para el funcionamiento de nuestra empresa y la consecución de objetivos para el propio Mandante. Obras Hidráulicas: - CONTRATO CO-CLL-01. CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS ECUADOR – BRASIL Y MEJORAMIENTO DE ESTERO LAS TOSCAS, COMUNA DE CHILLÁN, REGION DEL BIOBÍO. Obra finalizada en septiembre. Solicitar su colaboración para poder facturar la obra ya ejecutada pendiente de convenios, por necesidades financieras. - CONTRATO CO-PLA-02.2. CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VÍCTOR JARA (EX LA AGUADA) ETAPA 2.2, TRAMOS CALLES CARMEN – PACÍFICO GRAN AVENIDA JOSÉ MIGUEL CARRERA – SAN IGNACIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 1, COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL, CIUDAD DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA. Obra en ejecución. Solicitud recepción tramos de parque abiertos ya al uso público por la Municipalidad y Solicitar su colaboración para poder facturar la obra ya ejecutada pendiente de convenios, por necesidades financieras. Obras Viales: - CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO RUTA 201 – CH. SECTOR COÑARIPE-PELLAIFA, COMUNA DE PANGUIPULLI. PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS, de la Dirección de Vialidad. Falta de expropiaciones transcurrido casi dos años desde su licitación. Solicitamos se entreguen dichos terrenos a la brevedad por su incidencia en el plan de obra o desafectarlos del contrato; Avances en cuanto a la posibilidad de extracción de áridos revocada por la Municipalidad de Panguipulli. - MEJORAMIENTO RUTA F-30-E, Sector Cementerio Concón- Rotonda Concón, Tramo 2, Calle Vergara-Cementerio, DM: 78.636 - DM: 82.281, Provincia de Valparaiso, Región de Valparaiso" de la Dirección de Vialidad Urbana . Obra finalizada en dic-17. Pronunciamiento en relación a reclamo por relleno reforzado en muros TEM y Mayores Gastos Generales fruto de la paralización por hallazgo de restos arqueológicos. - CONSTRUCCION DE PASARELAS, GRUPO 1, SEXTA REGION, II ETAPA”, adjudicado según Resolución DRV VI Nº 06 del 15 de Febrero de 2012. La Contraloría General de la Republica, mediante Dictamen 084.805 de fecha 26 de diciembre de 2013 reconoció derecho a indemnización, ratificada por la Divisan Jurídica del Nivel Central, mediante Ordinario N° 6935 de fecha 26 de junio de 2015 y por la propia autoridad regional mediante Ordinario N° 01022 de fecha 31 de julio de 2015. El 1-6-2016 se firmó Convenio por $86.157.620.- más reajustes a la fecha del pago, siendo que transcurridos mas de dos años, todavía no se ha cobrado. Arquitectura: Existen dos contratos pendientes de adjudicación por los que solicitamos su colaboración: - NORMALIZACIÓN HOSPITAL SAN AGUSTÍN COLLIPULLI. Apertura económica 27 de marzo de 2018. Resolución de adjudicación fue devuelta con observciones por segunda vez por Contraloría. El equipo de obra está listo en terreno a la espera de poder comenzar. - REPOSICIÓN CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO. Apertura segundo llamado tras quiebra del primer contratista, el 23-01-2018, Ratificada oferta en julio por 180 días adicionales. Conocer los avances en la consecución de fondos para poder adjudicar. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Ignacio Jose castellote alonso | |||||
| 2018-11-27 16:30:00-03 | AM002AW0568222 | Sujeto Pasivo | Sergio Correa Del Río | Se necesita urgente una Audiencia para tratar tema obra Valle Hermoso | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pablo Luisetti | |||||
| Sujeto Pasivo | Antonio Ciuffardi Chiesa | |||||
| Sujeto Pasivo | David Stitchkin L. | |||||
| 2018-11-21 17:30:00-03 | AM002AW0569483 | Sujeto Pasivo | Patricio Meza | Proyectos para la comuna de La Calera. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Trinidad Rojo | |||||
| 2018-11-21 16:30:00-03 | AM002AW0546821 | Sujeto Pasivo | Adolfo Sicilia | Futuros proyectos del MOP que involucren túneles o cavernas en su construcción. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Ángela Gilete | |||||
| 2018-11-21 16:00:00-03 | AM002AW0571955 | Sujeto Pasivo | Carlos Soto Cabezas | Conversar temas inherentes a nuestra Dirección de Vialidad y del MOP en general, que afectan directamente a nuestros trabajadores y a la gestión que desarrollamos como Ministerio de Obras Públicas y especialmente en Vialidad | Ver Detalle | |
| 2018-11-15 16:00:00-03 | AM002AW0557005 | Sujeto Pasivo | Carlos Guzmán | Tema a tratar : Mejoras e innovación en soluciones viales | Ver Detalle | |
| 2018-11-15 16:00:00-03 | AM002AW0556373 | Sujeto Pasivo | Carlos Guzmán | Quisiera solicitar una reunión para tratar tema de mejoras e innovación en soluciones viales. | Ver Detalle | |
| 2018-11-15 15:00:00-03 | AM002AW0564856 | Sujeto Pasivo | Iván Villar | Visita de Ejecutivos de empresa Valoryza España por planta de Asfalto Caucho, en el marco del APL 2 de Neumaticos | Ver Detalle | |
| 2018-11-14 16:30:00-03 | AM002AW0546759 | Sujeto Pasivo | Dante Hernandez | Obras: Ruta T-85 Lago Ranco - Calcurrupe y Embalse Chacrillas. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Javier de Vicente Sánchez | |||||
| 2018-11-13 16:30:00-03 | AM002AW0556104 | Sujeto Pasivo | Pedro Pablo Campos Cifuentes | Distribución y uso de las aguas del Embalse Ancoa | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Carlos Fernando Diez Jugovic | |||||
| Sujeto Pasivo | Fernando Renz | |||||
| 2018-11-08 16:30:00-03 | AM002AW0535737 | Sujeto Pasivo | Carlos Alfredo Monsalve Picart | - Como, directivos y funcionarios a través de contratos de obra y asesorías transgreden las normas legales y los principios éticos en la Dirección de Vialidad del Maule. - Notable abandono de deberes e incumplimiento del principio del control superior jerárquico del Director de Vialidad y dos ex Directores Regionales del Maule( Hoy en función de jefatura de Departamentos). - Nombramiento de Comisiones investigadoras en contratos en modalidad Trato Directo. - Termino de los operadores que trabajan para la corrupción. |
Ver Detalle | |
| 2018-10-31 12:00:00-03 | AM001AW0550186 | Sujeto Pasivo | Luis Ramírez | Informar al Subsecretario de Obras Públicas sobre cómo Satellite Applications Catapult ha estado utilizando la tecnología satelital para apoyar actividades vinculadas a la planeación, ejecución o mantención de proyectos de infraestructura pública, incluyendo proyectos realizados en más de 20 países. Esperamos además conocer las prioridades del Gobierno para promover un adecuado desarrollo de la infraestructura durante esta administración y analizar de qué forma podríamos apoyar con las capacidades del sector espacial y satelital del Reino Unido. En esta reunión nos acompaña Catherine Taylor, Head of Economic Affairs & Sustainable Development, British Embassy Santiago y David Livingstone, Markets Adviser to the Satellite Applications Catapult, quién se encontrará de visita en Chile esos días. Sugerimos, de ser posible que la reunión sea o el 30 o 31 de Octubre. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | David Livingstone | |||||
| Sujeto Pasivo | Catherine Taylor | |||||
| 2018-10-30 17:00:00-03 | AM002AW0534827 | Sujeto Pasivo | Sergio Correa Del Río | Mayores Costos de Construcción y Obras Extraordinarias en Embalse Valle Hermoso | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pablo Luisetti | |||||
| Sujeto Pasivo | Antonio Ciuffardi Chiesa | |||||
| Sujeto Pasivo | Matías Undurraga | |||||
| Sujeto Pasivo | David Stitchkin L. | |||||
| 2018-10-30 16:00:00-03 | AM002AW0551805 | Sujeto Pasivo | Rafael Loyola | derechos de agua no consuntivos aprobados y no traspasados a regantes | Ver Detalle | |
| 2018-10-25 16:30:00-03 | AM002AW0534512 | Sujeto Pasivo | Guillermo García Cano | la audiencia se solicita para temas pendientes que están enumerados en minuta que Uds. la DGOP tiene en su poder. Además de revisar los Avances a la fecha. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | PAULO BEZANILLA | |||||
| 2018-10-24 17:00:00-03 | AM002AW0553252 | Sujeto Pasivo | Benno Osvaldo Schuler Donoso | Dar a conocer soluciones de Agua Potable bajo norma chilena 409 , de bajísimo costo de inversión, operación y mantención comparado con los actuales APR. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Lorena Sainz | |||||
| 2018-10-23 16:30:00-03 | AM002AW0533195 | Sujeto Pasivo | Sergio Neumann | MEJOR INVERSIÓN DE LOS DINEROS PÚBLICOS. Corregir filosofías y criterios en la toma de decisiones. Optimización de planes de inversión públicas y su sincronización interministerial, etc. | Ver Detalle | |
| 2018-10-18 16:00:00-03 | AM002AW0532369 | Sujeto Pasivo | MARIO ANDRES TALA DELGADO | Presentación Puentes Matiere | Ver Detalle | |
| 2018-10-16 16:30:00-03 | AM002AW0537166 | Sujeto Pasivo | Julio Rafael Crovetto Roba | Conformidad de Modificación N° 4 de la obra "Ampliación Reposición Ruta 115-CH, sector Talca - San Clemente" Safi: 213.216 | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Antonio Ciuffardi Chiesa | |||||
| Sujeto Pasivo | Fabian Bakulic Govorsin | |||||
| 2018-10-11 16:30:00-03 | AM002AW0527869 | Sujeto Pasivo | Juan Pablo Covarrubias Vidal | Revisión de la implementación de la tecnología de pavimentos de hormigón con losas de geometría optimizada en proyectos MOP. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pelayo Del Río | |||||
| 2018-10-11 12:00:00-03 | AM001AW0535242 | Sujeto Pasivo | Pedro Alejandro Inojosa Bañados | Continuidad Contrato con Consorcio AG-LEN BridgXperts en el proyecto del Puente Cau-Cau | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Richard Smallegange | |||||
| 2018-10-10 16:30:00-03 | AM001AW0528350 | Sujeto Pasivo | SANTIAGO URZÚA | El contrato de obra pública DV OR Nº035-2002, afectado por graves hechos de corrupción funcionaria en la Dirección de Vialidad, se mantiene sin su Recepción Final ni el correspondiente pago de sus obras ejecutadas hasta el día de hoy. Han transcurrido casi 16 años en que el estado no me ha pagado lo que me debe, contrariando las claras resoluciones que ha emitido la Contraloría General de la República. Solicito esta audiencia para solicitar el amparo de la máxima autoridad del MOP, frente a esta injusta e insólita situación. |
Ver Detalle | |
| 2018-10-09 16:30:00-03 | AM002AW0519211 | Sujeto Pasivo | JORGE ARAYA MENA | SITUACIONES CONTRACTUALES DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS. | Ver Detalle | |
| 2018-10-08 15:30:00-03 | AM002AW0527189 | Sujeto Pasivo | Francisca Rochet | Solicita reunión a fin de conversar los cambios al contrato propuesto, | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | ALEJANDRO VILLASEÑOR GONZALEZ | |||||
| Sujeto Pasivo | jonmgcheul park | |||||
| 2018-10-04 16:00:00-03 | AM001AW0510882 | Sujeto Pasivo | Fernando Cerda | - Iniciativas desarrolladas hasta el momento con el Departamento de Vialidad - Monitoreo de Puentes - Generación de estrategia de gestión y monitoreo de infraestructura |
Ver Detalle | |
| 2018-10-04 16:00:00-03 | AM001AW0510882 | Sujeto Pasivo | Fernando Cerda | - Iniciativas desarrolladas hasta el momento con el Departamento de Vialidad - Monitoreo de Puentes - Generación de estrategia de gestión y monitoreo de infraestructura |
Ver Detalle | |
| 2018-10-02 16:00:00-03 | AM002AW0530602 | Sujeto Pasivo | jorge del rio vicente | Solicitamos poder conversar con la DGOP sobre los contratos enumerados a continuación. La explicación de cada incidencia es breve, pero relevante para el funcionamiento de nuestra empresa y la consecución de objetivos para el propio Mandante. Obras Hidráulicas: - CONTRATO CO-CLL-01. CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS ECUADOR – BRASIL Y MEJORAMIENTO DE ESTERO LAS TOSCAS, COMUNA DE CHILLÁN, REGION DEL BIOBÍO. Imposibilidad de facturar desde el mes de abril porque se agotaron los fondos disponibles y se está a la espera de resolución de contraloría aprobando los nuevos fondos. Solicitar su colaboración para poder facturar la obra ya ejecutada por necesidades financieras. - CONTRATO CO-PLA-02.2. CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VÍCTOR JARA (EX LA AGUADA) ETAPA 2.2, TRAMOS CALLES CARMEN – PACÍFICO GRAN AVENIDA JOSÉ MIGUEL CARRERA – SAN IGNACIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 1, COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL, CIUDAD DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA. Obra en ejecución. Solicitud recepción tramos de parque abiertos ya al uso público por parte de la Municipalidad. Obras Viales: - CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO RUTA 201 – CH. SECTOR COÑARIPE-PELLAIFA, COMUNA DE PANGUIPULLI. PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS, de la Dirección de Vialidad. Falta de expropiaciones transcurrido mas de un año desde la entrega de terreno (jul-17). Solicitamos se entreguen dichos terrenos a la brevedad por su incidencia en el plan de obra. - MEJORAMIENTO RUTA F-30-E, Sector Cementerio Concón- Rotonda Concón, Tramo 2, Calle Vergara-Cementerio, DM: 78.636 - DM: 82.281, Provincia de Valparaiso, Región de Valparaiso" de la Dirección de Vialidad Urbana . Obra finalizada en dic-17. Pronunciamiento en relación a reclamo por relleno reforzado en muros TEM y Mayores Gastos Generales fruto de la paralización por hallazgo de restos arqueológicos. - CONSTRUCCION DE PASARELAS, GRUPO 1, SEXTA REGION, II ETAPA”, adjudicado según Resolución DRV VI Nº 06 del 15 de Febrero de 2012. La Contraloría General de la Republica, mediante Dictamen 084.805 de fecha 26 de diciembre de 2013 reconoció derecho a indemnización, ratificada por la Divisan Jurídica del Nivel Central, mediante Ordinario N° 6935 de fecha 26 de junio de 2015 y por la propia autoridad regional mediante Ordinario N° 01022 de fecha 31 de julio de 2015. El 1-6-2016 se firmó Convenio por $86.157.620.- más reajustes a la fecha del pago, siendo que transcurridos mas de dos años, todavía no se ha cobrado. Arquitectura: Existen dos contratos pendientes de adjudicación por los que solicitamos su colaboración: - NORMALIZACIÓN HOSPITAL SAN AGUSTÍN COLLIPULLI. Apertura económica 27 de marzo de 2018. Resolución de adjudicación se presentó a Contraloría. Pendiente subsanar observaciones por el servicio y reingresar a contraloría. - REPOSICIÓN CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO. Apertura segundo llamado tras quiebra del primer contratista, el 23-01-2018, Ratificada oferta en julio por 180 días adicionales. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Ignacio Jose castellote alonso | |||||
| 2018-09-28 16:00:00-03 | AM002AW0517149 | Sujeto Pasivo | Javier Latorre | SITUACION RESPECTO A LOS AVANCES OBRAS RESTAURACION PALACIO PEREIRA | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | FERNANDO AMÉRICO CURIANTE SILVA | |||||
| Sujeto Pasivo | Samuel Levy | |||||
| Sujeto Pasivo | Francisca Rochet | |||||
| Sujeto Pasivo | Carolina Parraguez | |||||
| 2018-09-26 16:00:00-03 | AM002AW0536011 | Sujeto Pasivo | Antonio Guerrero | Modificación o Derogación Resolución Exenta DGOP 3437 | Ver Detalle | |
| 2018-09-25 16:00:00-03 | AM001AW0444907 | Sujeto Pasivo | Juan Lacassie | Proyecto Puente Cau - Cau, Valdivia | Ver Detalle | |
| 2018-09-21 16:00:00-03 | AM002AW0515846 | Sujeto Pasivo | Francisco Javier Panisello Valenzuela | Presentar e invitar a la actividad de Lanzamiento, de la Fundación EcoPartnersBank, banco de Compensación Ambiental, cuyo objetivo es la conservación y compensación de los recursos naturales y los servicios ambientales que estos proporcionan, a través de su cuantificación y valoración. Nuestra Visión Es: Nuestro compromiso es modernizar los conceptos de conservación y compensación, con hechos concretos, visibles a gran escala y de alto impacto, donde participen todos los actores interesados privados, gubernamentales, grandes y medianos propietarios. Nuestra Misión es: Conservar los Ecosistemas Vegetacionales, pasando de la toma de conciencia a las acciones concretas que garanticen el resguardo efectivo del patrimonio ambiental del país. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Astrid Holmgren | |||||
| Sujeto Pasivo | Patricio Emanuelli | |||||
| Sujeto Pasivo | Aldo Rosenblum | |||||
| 2018-09-13 12:00:00-03 | AM001AW0511626 | Sujeto Pasivo | José Luis Milad Atala | Proponer y discutir posibilidades de mejorar la calidad de la Ingeniería invertida en los proyectos licitados y concesionados por el Ministerio de Obras Públicas. Queremos proponer una mesa técnica de trabajo que reúna a todos los actores relevantes en el proceso de diseño, desarrollo y construcción de las obras de infraestructura de nuestro país. En un trabajo realizado en conjunto a la Administración anterior, logramos importantes avances en esta materia, los cuales queremos presentárselos al subsecretario Lucas Palacios a fin de seguir avanzando en mejorar el diseño y la calidad de la inversión en infraestructura que permite el desarrollo Chile. La AIC es la Asociación Gremial que, desde 1968, reúne a las empresas consultoras de ingeniería de Chile. Entre ellas se encuentran las más prestigiosas empresas de Ingeniería que desarrollan estudios, proyectos y prestan servicios en diversas áreas de actividad como la minería, energía, infraestructura, industria, transporte, telecomunicaciones, y medio ambiente entre otras, y que han diseñador el desarrollo en infraestructura de nuestro país. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | María Cristina Bogado Hernández | |||||
| Sujeto Pasivo | Pedro Alejandro Inojosa Bañados | |||||
| Sujeto Pasivo | Francisco Martin | |||||
| 2018-09-11 12:00:00-03 | AM002AW0512201 | Sujeto Pasivo | Guillermo García Cano | Obra en ejecución Embalse Chironta | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Ramon Astor | |||||
| 2018-09-05 10:00:00-03 | AM002AW0526723 | Sujeto Pasivo | Camilo Larraín | Aguas Lluvia | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Hernán König | |||||
| 2018-09-04 16:30:00-03 | AM002AW0481063 | Sujeto Pasivo | Oriol Negrell Vila | Tratar temas relativos a la Obra: "Terminación Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Yelcho - Villa Santa Lucia, Comuna Chaitén, Provincia Palena, Región de Los Lagos". - Desafección del tramo afectado por el aluvión de diciembre 2018.. |
Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | JUAN ANTONIO MARIN RODENAS | |||||
| Sujeto Pasivo | Carlos Dinator | |||||
| 2018-08-30 16:30:00-03 | AM002AW0492588 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Taboada | Santiago de Chile Jueves 28-06-2018 Estimado Señora. Me presento, mi nombre es Rodrigo Taboada Ruiz, RUT 15383946-8, Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, mención Eléctrica de la Universidad de Chile. Actualmente me encuentro participando, en conjunto con el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en un concurso de CONICYT para financiar un proyecto de Investigación, el cual pretende resolver el problema de la detección de socavación y daño estructural en Puentes y Estructuras Civiles. La finalidad del proyecto es desarrollar un dispositivo comercial, el cual sea capaz de estimar el grado de socavación en puentes y estructuras civiles, así como la existencia de daño estructural en los mismos, ocasionados ya sea por actividad sísmica, fatiga de material por mal uso o sobre-exigencias, deterioro por desgaste en el tiempo u otros. Como ud. sabrá, recientemente, en los últimos 3 días se han derrumbado 2 puentes, uno de ellos teniendo como consecuencia la muerte de una persona, me refiero al Puente Cancura. El otro puente corresponde a un puente ferroviario en la región de la Araucanía en el Rio Cautín, aislando a mas de 8000 personas. Actualmente el proyecto en el cual me encuentro postulando en conjunto con la Universidad de Chile se encuentra en evaluación para ser adjudicada. Los resultados de la adjudicación salen en agosto de este año. Independiente del resultado de dicho concurso, queda en evidencia la importancia que un proyecto como este significa a un país como el nuestro, el cual posee una infraestructura vial con mas de 9300 puentes construidos a lo largo de su geografía (a abril del 2018). Es por ende que el motivo por el cual deseo juntarme con ud. a la brevedad es para solicitar el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, por cuanto este pueda oficiar ante CONICYT la importancia de este proyecto. Así mismo, deseo solicitar el apoyo del ministerio, en lo que respecta a la posibilidad de poder probar el dispositivo en estructuras civiles, cuando este se encuentre desarrollado. Cabe mencionar que la ubicación del dispositivo en la estructura es inocuo para la misma,y no invasiva, no afectando a la estructura en si. Del mismo modo, si el proyecto no resultase adjudicado a nuestro favor, dada la importancia del mismo, pongo desde ya en manifiesto nuestra intención de solicitar cualquier tipo de cooperación por parte del Ministerio de Obras Públicas para la realización de este proyecto, por cuanto pudiera significar incluso el financiamiento del mismo, siempre teniendo el respaldo la Universidad de Chile en el desarrollo del proyecto. Esperando que la presente tenga buena acogida, se despide atentamente. Rodrigo Taboada Bachelor of Sciences of Engineering (Hon) Electrical Major Universidad de Chile rodrigo.a.taboada@gmail.com +56 9 6350 6409 |
Ver Detalle | |
| 2018-08-30 15:30:00-03 | AM002AW0525611 | Sujeto Pasivo | Sergio Correa Del Río | Tramitación y avances mayores costos de construcción obra "Embalse Valle Hermoso" | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Pablo Luisetti | |||||
| Sujeto Pasivo | Antonio Ciuffardi Chiesa | |||||
| Sujeto Pasivo | Matías Undurraga | |||||
| Sujeto Pasivo | David Stitchkin L. | |||||
| 2018-08-30 15:00:00-03 | AM002AW0515003 | Sujeto Pasivo | Carlos Piaggio | Conocer avances trabajo conjunto | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | Eduardo Pizarro | |||||
| Sujeto Pasivo | jorge letelier lynch | |||||
| Sujeto Pasivo | PABLO JOSE Letelier Cornejo | |||||
| Sujeto Pasivo | carlos zepellin hermosilla | |||||
| 2018-08-28 12:30:00-03 | AM002AW0493035 | Sujeto Pasivo | Leonardo Daneri | Reunión solicitada para análisis de Proyecto Puente Bicentenario. | Ver Detalle | |
| Sujeto Pasivo | PAULO BEZANILLA | |||||